Aviso N.º 656/2005 de 12 de Julho
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Aviso n.º 656/2005 de 12 de Julho de 2005
| Obras X Fornecimentos * Serviços * |
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO X SIM *
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
| Organismo: Câmara Municipal da Madalena | À atenção de: Presidente da Câmara Municipal da Madalena |
| Endereço: Largo Cardeal Costa Nunes | Código postal: 9950-324 Madalena |
| Localidade/Cidade: Vila da Madalena - Ilha do Pico | País: Portugal - Região Autónoma dos Açores |
| Telefone: 292 628 700 | Fax: 292 628 748 |
| Correio electrónico: op1394@mail.telepac.pt | Endereço internet (URL) |
I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
indicado em I.1 X
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
indicado em I.1 X
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
indicado em I.1 X
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central * Instituição Europeia *
Autoridade regional/local X Organismo de direito público * Outro *
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)
Execução X Concepção e execução *
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante *
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO X SIM *
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de Remodelação Total do Edifício dos Paços do Concelho da Vila da Madalena - Ilha do Pico
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A Empreitada compreende os seguintes trabalhos:
Demolição do interior do edifício;
Eventual contenção de fachadas;
Fundações e Estruturas em betão armado;
Alvenarias e rebocos;
Acabamentos
Redes de Águas, Esgotos, Incêndio, Avac;
Instalações Eléctricas e Telefónicas;
Elevador.
Preço Base do Concurso: 1.800.000€ (Um milhão e oitocentos mil Euros), com exclusão do Iva.
Não serão admitidas propostas relativas a parte dos trabalhos postos a concurso.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Largo Cardeal Costa Nunes - Concelho da Madalena - Ilha do Pico
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável)
NÃO X SIM *
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
Indicar o prazo em meses 18 e/ou em dias 540 a partir da data da consignação (para obras)
Ou: Início **/**/**** e/ou termo **/**/**** (dd/mm/aaaa)
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apresentação das propostas. O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor correspondente a 5% (cinco porcento) do preço total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por Preço Global, de acordo...
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO