Aviso N.º 17/2007 de 9 de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE
Aviso n.º 17/2007 de 9 de Janeiro de 2007
| Obras Fornecimentos Serviços |
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO SIM
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
| Organismo Câmara Municipal da Ribeira Grande | À atenção de |
| Endereço Largo do Conselheiro Hintze Ribeiro | Código postal 9600-509 |
| Localidade/Cidade Ribeira Grande, São Miguel, Açores | País Portugal |
| Telefone (351) - 296 472118 | Fax (351) - 296 472720 |
| Correio electrónico | Endereço internet (URL) |
I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 Se distinto, ver anexo A
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE (Informação não indispensável à publicação do anúncio)
Governo central Instituição Europeia Autoridade regional/
local Organismo de direito público Outro
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)
Execução Concepção e execução
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades pela entidade adjudicante
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (não aplicável)
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (não aplicável)
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? (Informação não indispensável à publicação do anúncio)
NÃO SIM
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante (Informação não indispensável à publicação do anúncio)
Empreitada de um Centro Comunitário e de Juventude em Rabo de Peixe - Açores
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada consiste na ampliação do antigo mercado agrícola a Centro Comunitário e de Juventude. A presente intervenção caracteriza-se pelos parâmetros de edificação, sendo 786,00m2 de área de terreno, 599,00m2 de implantação, área bruta de construção de 877,00m2, sendo o n.º de pisos 2 e cércea frontal de 7,60m.
Os trabalhos desenvolvem-se ao nível do projecto de arquitectura e de estabilidade e betão armado, distribuição de drenagem de águas, infraestruturas eléctricas, infraestruturas de telecomunicações, segurança contra incêndios.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
A execução da obra situa-se na Rua Infante D. Henrique, Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, Ilha de São Miguel na Região Autónoma dos Açores.
Código NUTS: PT200 AÇORES
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
| Vocabulário principal | Vocabulário complementar(se aplicável) | |
| Objecto principal | 4 5.2 1.2 1.1 0-0 | - - - |
| Objectos complementares | 4 5.2 6.2 2.1 0-6 4 5.2 6.2 3.1 0-7 4 5.2 6.2 5.2 2-6 4 5.2 6.2 6.5 0-2 4 5.3 1.0 0.0 0-3 4 5.3 3.0 0.0 0-9 4 5.4 0.0 0.0 0-1 4 5.4 2.1 1.1 0-8 4 5.4 4.2 1.1 0-1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) ** (não aplicável)
II.1.9) Divisão em lotes (não aplicável)
NÃO SIM
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO SIM
II.2) Quantidade ou extensão do concurso
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.
II.2.2) Opções (não aplicável)
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
Indicar o prazo em meses 0 9 e/ou em dias a partir da data da consignação (para obras)
em dias a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)
Ou: Início // e/ou termo // (dd/mm/aaaa)
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem a empreitada for adjudicada terá que prestar, antes da celebração do contrato, uma caução correspondente a 5% do valor da adjudicação, nos...
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO