Aviso N.º 42/2006 de 10 de Janeiro
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
Aviso n.º 42/2006 de 10 de Janeiro de 2006
Obras x
Fornecimentos
Serviços
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
NÃO X SIM
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
| Organismo A.M.I.S.M.- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE S. MIGUEL | À atenção de - ............................. |
| Endereço Rua El-Rei D. Carlos I nº 27, 1º Esq. | Código Postal 9600-555 Ribeira Grande, Açores |
| Localidade/Cidade Ribeira Grande, Açores | País Portugal |
| Telefone- (351)-296472990 | Fax (351)-296472992 |
| Correio electrónico geral-amism@mail.telepac.pt | Endereço Internet (URL) www.amism.pt |
I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 x
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 x
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 x
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central Instituição Europeia
Autoridade regional/local x Organismo de direito público
Outro
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução x Concepção e execução
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (não aplicável)
II.1.3) Tipo de contrato de serviços (não aplicável)
II.1.4) Trata-se de um contrato - quadro?
NÃO x SIM
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de Execução do Muro de Vedação do Aterro Sanitário da Ilha de são Miguel
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consiste na execução de um muro de vedação em alvenaria de blocos com 0.20m de espessura numa extensão de mais ou menos 540,00 metros, incluindo os respectivos trabalhos de movimento de terras, betão armado, alvenarias, revestimentos, pinturas e execução de passeio com 1,00 metro de largura.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Local de execução da obra: Concelho de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores
Código NUTS PT 200
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary)
Vocabulário principal Vocabulário complementar
(se aplicável)
Objecto principal 4 5 3 4 20 0 0 6
Complementares 45 2 6 23 1 0 7 -
4 5 2 6 25 2 2 6
4 5 2 3 3 2 6 0 9
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) (Não aplicável)
II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o número de exemplares do anexo B necessários)
NÃO x SIM
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO x Sim
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (não aplicável)
II.2.2) Opções (não aplicável)
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
Prazo em meses e/ou dias 6 0 a partir da data de consignação(para obras)
em dias a partir da data de consignação (para obras).
Ou: Inicio e ou termo
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário prestará caução no valor correspondente a 5% do preço total de adjudicação, com exclusão do IVA e poderá ser por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro- caução, de acordo com o caderno de encargos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência às disposições que as regulam
A empreitada será por Série de Preços, sendo a remuneração do empreiteiro resultante da aplicação dos preços unitários do contrato para cada espécie de trabalho a realizar, às quantidades desses trabalhados realmente executados.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de...
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO